인테리어 공사 계약서 양식 및 주의사항 hwp, pdf

인테리어 공사 계약서 양식 및 양식 hwp, pdf

안녕하세요. 돈 되는 이야기입니다. 오늘 포스팅에서는 인테리어 공사 계약서 양식 hwp, pdf와 함께 양식 내용, 계약 내용에 대하여 명확하게 알려드리도록 하겠습니다. 

인테리어 표준 계약서 작성의 경우는 크게는 아파트 입주, 메이크업샵 창업 및 운영, 네일샵 창업 및 운용, 미용실 창업 및 운영, 피부관리실 창업 및 운영, 커피전문점 창업 및 운영 등 다양한 경우가 있습니다.

 

상가건물 혹은 아파트 인테리어 공사가 진행될 것으로 예상이 됩니다. 

 

 

목차

인테리어 공사 표준 계약서 내용
인테리어 공사 계약서 주의사항
인테리어 공사 표준 계약서 다운로드 및 링크

 

 

인테리어 표준 계약서 내용

제1조【목  적】 도급인 (이하 ‘갑’이라 한다)과 수급인 (이하 ‘을’이라 한다)은 인테리어 공사와 관련하여 아래에서 보는 바와 같이 계약을 체결한다. 

제2조【공사명 및 공사장소】   본 건 계약에 의하여 진행되는 공사명과 공사장소(면적)는 아래와 같다. 

 

제3조【공사기간】 착 공 일    년      월      일  / 공사완료일     년      월      일 
① “갑”과 “을”은 아래에서 보는 바와 같이 공사기간을 정하고, “을”은 아래 공사기간을 반드시 준수하여야 한다. 

 

② 본 계약 이행과정에서 제1항에도 불구하고 “갑”의 추가공사 지시, “갑”의 아파트 입주예정일 지연 등 “갑”의 사정으로 인하여 공사기간이 지연될 경우에는, 공사완료일은 필요한 기간만큼 연장될 수 있다. 

(단, 이 경우 필수 불가결하게 연장되는 기간에 대해서는 당자자의 협의를 우선으로 한다. )

 

③ 제1항의 경우 외에는 “갑”과 “을”이 합의하여 공사완료일을 조정할 수 있다.

부동산 매매 대리인위임장 계약 양식 무료 hwp, pdf

 

 

인테리어 공사 계약서 주의사항

적게는 몇 백만원 크게는 몇 천에서 몇 억단위로 들어가는 인테리어 표준 계약서를 작성하지 않는 다면 혹은 인테리어 계약서를 작성하지 않으면?

추후에 발생하는 인테리어에서 발생하는 문제를 명확하게 해결할 수 있습니다.

 

업체에서 제공하는 간단한 계약서 양식이 아닌 표준계약서 양식으로 자재명, 시공법, 하자 발생시 손해배상액 예정 등등 정보를 빠짐없이 기입하여야 합니다.

 

 

부동산 전세계약서 양식 다운, 주의사항 hwp, pdf

 

 

아파트 매매 후 인테리어 공사를 하는 투자자들 분중에서 인테리어 표준 계약서를 제대로 작성하지 못 해 손해를 보신 분들을 안타깝지만 몇 분 뵀습니다.

인테리어 표준 계약서, 인테리어 공사 계약서 양식에 추후 손해배상이 발생할 사항 및 꼼꼼하게 기록할 부분을 적어 손해를 방지하시길 바랍니다. 

 

 

인테리어 표준 공사 계약서 양식 및 다운로드 링크

 

 

조정대상지역에서 해제 되면 효과, 대출은?

 

 

☞ 인테리어 공사 표준 계약서 양식 외 다운로드 링크 - 바로가기

 

 

☞ 한국인테리어경영자협회 인테리어 공사 표준 계약서 양식 다운로드 - 바로가기

 

상단 한국인테리어경영자협회 그리고 대한상사중재원(KCAB) 링크를 올려두었으니 꼭 '인테리어 표준 계약서'를 이용하여 인테리어 공사 계약을 진행하는 것이 중요합니다. 파일을 올려두었으나, 링크를 통해 인테리어 공사 계약서 양식을 다운 받는 방법도 추천드립니다.